進階搜尋


下載電子全文  
系統識別號 U0026-2407201322375500
論文名稱(中文) 找出進度延誤原因並由訴訟案例檢視
論文名稱(英文) Identifying the Reasons for Construction Delays and Examined from Litigation Cases
校院名稱 成功大學
系所名稱(中) 土木工程學系碩博士班
系所名稱(英) Department of Civil Engineering
學年度 101
學期 2
出版年 102
研究生(中文) 吳建陞
研究生(英文) Chien-Sheng Wu
學號 N66001480
學位類別 碩士
語文別 中文
論文頁數 96頁
口試委員 指導教授-張行道
口試委員-呂守陞
口試委員-李振卿
口試委員-王裕仁
中文關鍵字 進度延誤  延誤原因  進度管理  標案管理系統  營建工程  工程訴訟 
英文關鍵字 Time overrun  Reasons for construction delays  Schedule management  Project management system  Construction project  Construction litigation 
學科別分類
中文摘要 工程進度延誤層出不窮,頗多是由於發生不知歸責於誰的問題。在問題發生時,業主、廠商常不承認錯誤,進而造成延誤。又,常有問題發生在施工前,卻造成施工中延誤工期。
本研究在於找出工程常發生的延誤原因,以責任歸屬及施工前後期分類,協助業界較易釐清、減少並解決爭議。從文獻回顧找出與施工相關的落後原因,經訪談業主、承包商、監造,及工程會等工程參與人員,分析出施工前、初期及中後期常發生的原因,並對照工程會標案管理系統之延誤原因。再以工程實務案例進度落後原因,對照本研究進度落後原因分類架構,判斷實務上的落後原因與本研究分析出的落後原因是否相符。再選取12件法院關於工程進度延誤訴訟案件的裁判書,由這些案例檢視進度延誤原因。
由訪談結果得知,發生頻率最高的延誤原因為工地現場勘查不足。業主、承包商、設計/監造,及不可控制原因的責任比例為3:3:3:1。開工前、施工初期,及施工中後期三階段發生延誤比例為3:3:4。分析標案系統結果顯示,發生頻率最高的延誤原因為變更設計,其次為施工作業困難。業主、承包商,及不可控制原因的責任比例為6:2:2。施工前及施工中二階段發生延誤比例為8:2。分析12個進度延誤訴訟案例結果顯示,發生頻率最高的延誤原因為變更設計,其次為管線遷移。業主、承包商、設計/監造,及不可控制原因的責任比例為5:3:1:1。施工前及施工中二階段發生延誤比例為4:6。
英文摘要 Construction delays often occur without knowing who should be responsible. The owner and contractor usually do not admit their mistakes, which again causes delays. Also, some problems occur in the pre-construction stage, but cause delays during construction.
This research was to identify the reasons for construction delays, by classifying the responsibility and construction phase, to reduce or avoid construction disputes on the construction projects. First, it collected the reasons for construction delay from literature review, and interviewed construction project participants, like owners, contractors and consultants, to analyze the reasons for construction delay in Taiwan, and compared with the reasons of delay from the Public Construction Commission project management system. Then, it compared the reasons for delays with construction practice delay cases, to see if the reasons identified in this research match those in real construction projects. Finally, it analyzed 12 construction dispute cases to identify the reasons for delays and made comparisons with those identified in this research.
The results from the interviews show that the most frequent delay reason is inadequate site investigation by contractors. The responsibility proportion of owners, contractors, consultants, and beyond-control reasons is 3:3:3:1. The proportion of construction delays that occur in pre-construction, early construction, and during construction is 3:3:4. The results from the project management system show that the responsibility proportion of owners, contractors and beyond-control reasons is 6:2:2. The proportion of construction delays in pre-construction and during construction is 8:2. The results from analyzing 12 litigation cases show that, the most frequent delay reason is change orders by owner, followed by utility relocation delay. The responsibility proportion of owners, contractors, consultants, and beyond-control reasons is 5:3:1:1. The proportion of construction delays in pre-construction and during construction is 4:6.
論文目次 摘要 i
Abstract ii
誌謝 iv
目錄 v
表目錄 vii
圖目錄 viii
第1章 緒論 1
1.1 研究動機 1
1.2 研究目的 2
1.3 研究方法與流程 2
1.4 研究範圍與限制 4
第2章 文獻回顧 5
2.1 施工延誤理論 5
2.1.1 工程延遲與影響 5
2.1.2 工程延誤之相關法規命令 6
2.2 施工延誤初步原因及責任分類 8
2.2.1 國外工程延誤原因 8
2.2.2 施工延誤責任分類 11
2.2.3 管考規定及標案管理系統 13
第3章 工程延誤原因分類 14
3.1 進度延誤原因取得 14
3.1.1 美國工程的進度延誤原因 14
3.1.2 沙烏地阿拉伯工程的進度延誤原因 16
3.1.3 土耳其工程的進度延誤原因 18
3.1.4 管考規定延誤原因 19
3.2 進度延誤原因分類與導入 20
3.2.1 責任歸屬分類 21
3.2.2 工程階段分類 22
3.2.3 延誤原因導入 23
3.3 訪談問題設計與實施 24
3.3.1 訪談問題設計 24
3.3.2 訪談實施 24
第4章 工程延誤原因分析 29
4.1 訪談結果分析 29
4.1.1 承包商訪談分析 29
4.1.2 業主訪談分析 32
4.1.3 監造訪談分析 34
4.1.4 民間建築工程承包商訪談分析 37
4.2 標案管理系統落後原因分析 38
4.2.1 標案管理系統簡介 38
4.2.2 標案落後原因整理 38
4.2.3 標案落後頻率高的原因分析 40
4.3 訪談結果綜合分析與對照 43
4.3.1 施工進度延誤責任及階段比例 43
4.3.2 施工延誤原因發生頻率 44
4.3.3 訪談結果相關性分析 46
4.3.4 施工中延誤頻率高原因 48
4.3.5 由實務案例對照進度延誤原因 50
第5章 分析訴訟案例並檢視延誤原因 53
5.1 工程進度延誤訴訟案例 53
5.1.1 案例來源 53
5.1.2 案例判決及原因 54
5.2 案例延誤原因分析與對照 60
5.2.1 案例延誤原因分析 60
5.2.2 對照施工進度延誤頻率高原因 62
第6章 結論與建議 65
6.1 結論 65
6.2 建議 68
參考文獻 70
附錄一 訪談紀錄 73
附錄二 標案管理系統落後原因 94
參考文獻 1.Abdul-Rahmanm, H., Berawi, M., Berawi, A., Mohamed, O., Othman, M. and Yahya, I. (2006). “Delay Mitigation in the Malaysian Construction Industry.” Journal of Construction Engineering and Management, ASCE, Vol.132, pp. 125~133.
2.Ahmed, S., Azhar, S. Castillo, M. and Kappagantula, P. (2002). “Construction Delays in Florida: An Empirical Study” Final Report, State of Florida, Department of Community Affairs.
3.Aibinu, A. and Jagboro, G. (2002). “The Effects of Construction Delays on Project Delivery in Nigerian Construction Industry.” International Journal of Project Management, Elsevier, Vol.20, pp. 593~599.
4.Assaf, S. and Al-Hejji, S. (2006). “Cause of Delay in Large Construction Projects.” International Journal of Project Management, Elsevier, Vol.24, pp. 349~357.
5.Assaf, S., Al-Khalil M. and Al-Hazmi, M.(1995) “Causes of Delays in Large Building Construction Projects.” Journal of Management in Engineering, ASCE, Vol.11, pp. 45~50.
6.Chan, A. and Scott, D. (2002). “Framework of Success Criteria for Design/ Build Project” Journal of Construction Engineering and Management, ASCE, Vol. 12, No.1, pp.102-107.
7.Chan, D. and Kumaraswamy, M. (1997) “A Comparative Study of Causes of Time Overruns in Hong Kong Construction Projects.” International Journal of Project Management, Vol.15, No. 1, pp. 55~63.
8.Chang, A. (2002). “Reasons for Cost and Schedule Increase for Engineering Design Projects.” Journal of Management in Engineering, ASCE, Vol. 18, No. 1, pp.29-36.
9.Chester, M. and Hendrickson, C. (2005). “Cost Impacts, Scheduling Impacts, and the Claims Process During Construction.” Journal of Construction Engineering and Management, ASCE, Vol.131, No.1, pp.102–107.
10.Faridi, A. and El-Sayegh, S. (2006). “Significant Factors Causing Delay in the UAE
Construction Industry.” Construction Management and Economics, Vol. 24, pp. 1167~1176.
11.Hseih, T., Lu, S. and Wu, C. (2004). “Statistical Analysis of Cause for Change Orders in Metropolitan Public Works.” International Journal of Project Management, Vol.22, pp.679~686.
12.Kaming, P., Olomolaite, P., Holt, G. and Harris, F. (1997). “Factors Influencing Construction Time and Cost Overruns on High-rise Projects in Indonesia.” Construction Management and Economics, Vol. 15, pp. 83~94.
13.Kerridge, A. and Vervalin, C. (1986). Engineering and Construction Project Management, Gulf Publishing Co., Houston.
14.Kazaz, A., Ulubeyli, S. and Tuncbilekli, N. (2012). “Cause of Delays in Construction Projects in Turkey.” Journal of Construction Engineering and Management, Vol. 28, No.3, pp.426~435.
15.Lulas, J. (2009). “Top Ten Scheduling Mistakes and How to Prevent Them.” AACE International Transactions, PS.10.
16.O’Connor, J. and Wahba, G. (1987). “Preconstruction Delays on Municipal Projects.” Journal of Management in Engineering, ASCE, Vol. 3, No. 3, pp. 239~248.
17.Odeh, A. and Battaineh, H. (2002). “Cause of Construction Delay: Traditional Contracts.” International Journal of Project Management, Pergamon, Vol. 20, pp. 67~73.
18.Sullivan, A and Harris, F (1986). “Delays on Large Construction Projects.” International Journal of Operations & Production Management, Vol.6, No.1, pp.25~33.
19.Yang, J. and Wei, P. (2010). “Causes of Delay in the Planning and Design Phases for Construction Projects.” Journal of Architectural Engineering, ASCE, Vol.16, pp.80~83.
20.王伯儉(1996),「工程契約中「時間」問題之探討」,營建管理季刊,第27期,45-53頁。
21.王志興(2000),工程仲裁案例選輯(I),中華民國仲裁協會出版,台北。
22.公共工程標案管理系統網站,http://cmdweb.pcc.gov.tw/pccms/owa/cmdmang.userin。
23.民法,2002。
24.行政院工程採購範本,(2012)。
25.林清宏(2000),設計管理之績效-原因-過程模式,國立成功大學土木工程研究所碩士論文。
26.林發立(1994),「工程合約實務問題泛論(1)--工期之延長及逾期罰款」,萬國法律,第76 期,20-24頁。
27.研考會(2001),行政院所屬各機關相關計畫管考相關規定,行政院,台北。
28. 周永生(2008),施工中變更設計之原因、成本與公文流程處裡探討,國立成功大學土木工程研究所碩士論文。
29.周德凱(2011),時程管理理論與工程實務之連結,國立成功大學土木工程研究所碩士論文。
30.李得璋(2001),「公共工程廠商遲延履約之處理機制」,行政院公共工程委員會委託研究,台北。
31.卓高瑞(1988),公共工程進度控制績效之研究,國立台灣工業技術學院營建工程技術研究所碩士論文。
32.政府採購法施行細則(2002)。
33.陳朝和(2000),時程規範,國立成功大學土木工程研究所碩士論文。
34.陳正鈞(2001),公共工程完工未能如期結案問題之研究,國立中央大學土木工程研究所碩士論文。
35.陳雪芬(2003),利用芭蕉曲線圖探討現行工程進度審查依據之研究,國立中央大學營建管理研究所碩士論文。
36.陳慶修(2008),營建工程工期遲延之研究-以判決整理為中心,中原大學財經法律學系碩士論文。
37.郭麗華(2005),工程間接費用索賠計算方法之比較,國立成功大學土木工程研究所碩士論文。
38.張行道(2013),進度表當壁紙 工程不延誤才怪,中國時報時論廣場,A16版,4月25日。
39.黃价成(2000),時程管理體系整合作法,國立成功大學土木工程研究所碩士論文。
40.潘昆宗(2008),以營造業工程人員角度探討公共工程品質查核制度之現況與效益,國立高雄應用科技大學土木工程與防災科技研究所碩士論文。
41.劉福勳(2004),實用工程進度規劃與控制,詹氏書局,台北。
論文全文使用權限
  • 同意授權校內瀏覽/列印電子全文服務,於2013-07-31起公開。
  • 同意授權校外瀏覽/列印電子全文服務,於2013-07-31起公開。


  • 如您有疑問,請聯絡圖書館
    聯絡電話:(06)2757575#65773
    聯絡E-mail:etds@email.ncku.edu.tw